工程施工合同【熱門(mén)】

在當(dāng)今不斷發(fā)展的世界，隨時(shí)隨地，各種場(chǎng)景都有可能使用到合同，合同協(xié)調(diào)著人與人，人與事之間的關(guān)系。知道嗎，寫(xiě)合同可是有方法的哦，以下是小編收集整理的工程施工合同，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

工程名稱：__________________

甲方：__________________

乙方：__________________

_________年_________月_________日

一、合同協(xié)議書(shū)

甲方_________為興建_________工程，接受了乙方_________對(duì)本工程的投標(biāo)，為明確雙方的責(zé)任、權(quán)利及義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商簽訂如下協(xié)議：

1．本協(xié)議書(shū)中的名詞和用語(yǔ)均與下文提到的合同條款中規(guī)定的含義相同。

2．下列文件構(gòu)成整個(gè)合同不可分割的整體，各文件相互補(bǔ)充，若有不明確或不一致之處，以下列次序在先者為準(zhǔn)。

（1）雙方商定的補(bǔ)充協(xié)議或合同期內(nèi)經(jīng)雙方簽署的備忘錄；

（2）合同協(xié)議書(shū)；

（3）雙方簽署的合同談判備忘錄；

（4）合同專用條款；

（5）合同通用條款；

（6）中標(biāo)通知書(shū)、投標(biāo)書(shū)和招標(biāo)書(shū)；

（7）與本合同有關(guān)的其他文件。

3．本合同總價(jià)款為人民幣_(tái)________萬(wàn)元。

4．本合同工程的施工期為_(kāi)________個(gè)月（天），或：自_________年______月______日至____________年______月______日。

5．甲、乙方雙方在此立約：保證按照本合同的約定，承擔(dān)和履行各自的全部責(zé)任和義務(wù)。

6．本協(xié)議書(shū)由雙方法定代表人或其授權(quán)的代理人簽署并加蓋公章后生效。工程經(jīng)竣工驗(yàn)收合格、保修期滿、合同總價(jià)款及保修金結(jié)清的合同終止。

7．本協(xié)議書(shū)正本二份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力；副本_________份，雙方各執(zhí)_________份，當(dāng)副本與正本不一致時(shí)，以正本為準(zhǔn)。

二、合同通用條款

第一條詞語(yǔ)定義

在本合同中，除合同專用條款另有約定外，下列名詞和用語(yǔ)應(yīng)具體本條所指定的含義：

1．甲方：指由合同約定的具有發(fā)包主體資格和支付工程價(jià)款能力的當(dāng)事人。又稱發(fā)包文。

2．甲方代表：指由甲方授權(quán)，代表甲方履行合同和作出決定的代表人。

3．乙方：指由合同約定的具有承包主體資格并被甲方接受承建本合同工程的當(dāng)事人。又稱承包方。

4．乙方代表：指由乙方授權(quán)負(fù)責(zé)履行本合同的代表人。又稱項(xiàng)目經(jīng)理。

5．工程監(jiān)理：指受甲方委托，具有相應(yīng)工程監(jiān)理資質(zhì)等級(jí)的水運(yùn)工程監(jiān)理單位，在甲方授權(quán)范圍內(nèi)對(duì)本工程的施工進(jìn)行的監(jiān)督與管理。

6．監(jiān)理工程師：指由工程監(jiān)理單位委派的負(fù)責(zé)本合同施工監(jiān)理的代表人。又稱施工總監(jiān)。

7．質(zhì)量監(jiān)督站：指各級(jí)交通主管部門(mén)授權(quán)的水運(yùn)工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)。

8．設(shè)計(jì)單位：指受甲方委托，具有相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)，承擔(dān)本合同工程設(shè)計(jì)的單位。

9．工程：指合同專用條款約定的合同范圍內(nèi)的永久工程和為永久工程服務(wù)的臨時(shí)工程以及保修期內(nèi)對(duì)工程缺陷進(jìn)行處理的修復(fù)工程。

10．技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：指技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程。

11．設(shè)計(jì)文件：指由甲方提供或乙方提交甲方批準(zhǔn)的，用以施工的所有圖紙和技術(shù)資料。

12．合同期：指自本合同生效之日起至本合同工程保修期滿，甲乙雙方結(jié)清合同價(jià)款時(shí)止的整個(gè)期間，包括施工準(zhǔn)備期、施工期和工程保修期。

13．施工期：指自開(kāi)工令中指定的開(kāi)工之日起至工程竣工之日止的期限。需階段驗(yàn)收的工程，階段工期為階段驗(yàn)收工程的施工期。

14．保修期：指自本工程竣工之日起算的本合同約定的保修期限。

15．合同價(jià)款：指按合同約定的方式、方法計(jì)算的，用以支付乙方按照合同要求完成工程內(nèi)容的價(jià)款總額。

16．保修金：指為在本合同保修期內(nèi)完成合同范圍內(nèi)任何施工缺陷的修復(fù)，按合同中約定比例甲方在乙方工程款中扣留的款額。

17．不可抗力：指因戰(zhàn)爭(zhēng)、動(dòng)亂、空中飛行物體墜落或非甲乙方責(zé)任造成的爆炸和火災(zāi)，以及合同中約定等級(jí)以上的風(fēng)、浪、雪、雨、地震、洪水、冰和海嘯等對(duì)工程造成損害的自然災(zāi)害。

18．竣工驗(yàn)收：乙方按合同約定完工向甲方移交工程的驗(yàn)收。需階段交工的工程，階段驗(yàn)收為乙方按合同約定分階段完工向甲方移交工程的驗(yàn)收。

19．天：指日歷天。年、月、日均以公歷計(jì)算。

20．書(shū)面形式：指對(duì)各種通知、信函、紀(jì)要和委托等，采用手寫(xiě)、打字或印刷的表達(dá)方式，包括電報(bào)、電傳和傳真。

第二條合同文件

1．合同文件：合同文件互相解釋、互為說(shuō)明，除合同專用條款另有約定外，其組成和解釋次序如下：

（1）雙方商定的補(bǔ)充協(xié)議或合同期內(nèi)經(jīng)雙方簽署的備忘錄；

（2）合同協(xié)議書(shū)；

（3）雙方簽署的合同談判備忘錄；

（4）合同專用條款；

（5）合同通用條款；

（6）中標(biāo)通知書(shū)、投標(biāo)書(shū)和招標(biāo)書(shū)；

（7）與本合同有關(guān)的其他文件。

當(dāng)合同文件出現(xiàn)含糊不清或不一致時(shí)，在不影響工程進(jìn)度的情況下，由雙方協(xié)商解決；若雙方意見(jiàn)不能統(tǒng)一，則按本合同通用條款第二十條中約定的辦法處理。

2．設(shè)計(jì)文件：甲方應(yīng)在合同簽署后14天內(nèi)按照合同專用條款中約定的份數(shù)向乙方提供設(shè)計(jì)圖紙、設(shè)計(jì)說(shuō)明和其他設(shè)計(jì)資料。未經(jīng)甲方同意，乙方不得將設(shè)計(jì)文件提供給第三方。

若合同中約定部分工程由乙方進(jìn)行設(shè)計(jì)，乙方應(yīng)將有關(guān)設(shè)計(jì)文件和圖紙按合同約定的時(shí)間和份數(shù)提交甲方批準(zhǔn)后方可實(shí)施。

3．補(bǔ)充設(shè)計(jì)文件：為滿足工程的正確實(shí)施或完成對(duì)其缺陷的修復(fù)，甲方可在合同范圍內(nèi)提出補(bǔ)充設(shè)計(jì)文件和通知，乙方應(yīng)接受并執(zhí)行。

第三條合同范圍

1．合同范圍：本合同所要實(shí)施的具體工作內(nèi)容、范圍及工程界限等，在合同專用條款中約定。

第四條技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

1．技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的合作：本合同工程的施工，執(zhí)行交通部頒發(fā)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)以及甲方在招標(biāo)書(shū)中提出的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求。

2．技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的替代：若交通部頒發(fā)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中尚未有適合本工程特點(diǎn)的條文時(shí)，可使用專用條款中約定的其他技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。若甲方要求使用國(guó)外技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)由甲方負(fù)責(zé)提供中文譯本。若工程結(jié)構(gòu)或施工工藝特殊，沒(méi)有相應(yīng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)由甲方提出技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，或由乙方根據(jù)設(shè)計(jì)要求和施工能力提出相應(yīng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)甲方審查同意后執(zhí)行。

第五條語(yǔ)言、法規(guī)和聯(lián)系方式

1．語(yǔ)言：合同文件的書(shū)寫(xiě)或解釋 ……此處隱藏27894個(gè)字……循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)守信的原則，雙方就本附屬工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致，訂立本合同。

一、工程名稱：

二、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：按照現(xiàn)行國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范執(zhí)行。

三、工程內(nèi)容：等內(nèi)容。

四、承包形式：包工包料雙包工程。

五、甲方職責(zé)：

（1）負(fù)責(zé)解決施工所需的臨時(shí)占用土地、料場(chǎng)等問(wèn)題；

（2）協(xié)助解決與周邊群眾發(fā)生的糾紛關(guān)系；

（3）解決好工程所需的水電問(wèn)題（水電費(fèi)由乙方承擔(dān)）。

六、乙方職責(zé)：

（1）聽(tīng)從甲方管理人員的指揮，接受監(jiān)理工程師的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查；

（2）嚴(yán)格按照甲方的施工要求和工程量要求執(zhí)行施工

（3）嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范，保質(zhì)保量完成任務(wù)；

（4）確保安全生產(chǎn)、文明施工，負(fù)責(zé)施工中的一切財(cái)產(chǎn)、人身安全責(zé)任，并承擔(dān)由此而產(chǎn)生的全部經(jīng)濟(jì)損失；

（5）在施工過(guò)程中不得以任何理由拖欠民工工資。

七、結(jié)算方式：

工程竣工驗(yàn)收后，甲乙雙方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)收工程量，依據(jù)《xx省建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)定額》20xx定額，結(jié)合市場(chǎng)材料價(jià)格及人工工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整辦理竣工結(jié)算。

八、付款方式：

分四年到位（不計(jì)資金利息）。其中20xx年撥付工程款的42.5%；20xx年12月30日前撥付28.5%；20xx年12月30日前撥付21.5%；剩余的7.5%視甲方情況撥付，但最遲在20xx年12月30日前付清全部工程款。

如逾期未付清，則按所欠資金參照銀行同期貸款利率計(jì)算利息，由甲方按月支付給乙方。

九、合同爭(zhēng)議的解決：

本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商或調(diào)解不成的，可依法向人民法院起訴。

十、合同生效：

本合同一式四份，甲乙雙方各執(zhí)兩份，雙方自訂立之日起生效。

甲方：乙方：

法定代表人：法定代表人：

訂立日期：

(甲方)建設(shè)需要，經(jīng)同意委托由_____建設(shè)有限公司(乙方)負(fù)責(zé)施工，雙方除遵守國(guó)務(wù)院頒發(fā)的建筑安裝工程承包合同條例外，并結(jié)合本工程具體情況，特訂本施工合同，共同遵守執(zhí)行。

一、工程內(nèi)容

工程開(kāi)竣工日期：_____年_____月_____日至_____年_____月_____日

工程地點(diǎn)：_____新暢南路5號(hào)

二、承包方式：

按規(guī)定實(shí)行包工包料

三、付款辦法：

1.合同簽訂后工程款一次性結(jié)清，同時(shí)乙方開(kāi)具工程款發(fā)票給甲方。

2.乙方開(kāi)戶銀行：工商銀行_____蠡園開(kāi)發(fā)區(qū)支行賬號(hào)：11030233

四、材料供應(yīng)：

工所需材料由乙方組織供應(yīng)。

五、工程變更：

乙方應(yīng)按照?qǐng)D紙為依據(jù)組織施工，如果實(shí)際需要變更，甲方必須辦妥相關(guān)工程變更手續(xù)，并作為增加工程量依據(jù)重新計(jì)算工程造價(jià)。

六、工程質(zhì)量：

1.依照施工圖紙，施工說(shuō)明，國(guó)家頒發(fā)的建筑安裝工程施工驗(yàn)收規(guī)范及有關(guān)補(bǔ)充規(guī)定辦理。

2.如果設(shè)計(jì)不當(dāng)造成返工的損失由相關(guān)方負(fù)擔(dān)，如果操作不善造成質(zhì)量事故而發(fā)生的返工損失由乙方負(fù)擔(dān)。

3.工程竣工后在使用一年內(nèi)乙方應(yīng)負(fù)責(zé)回訪，如果施工不善乙方應(yīng)負(fù)責(zé)修補(bǔ)或返工。

七、工程竣工驗(yàn)收：

乙方在竣工前應(yīng)做好自檢，竣工后10天內(nèi)甲乙雙方協(xié)商并通知有關(guān)部門(mén)組織驗(yàn)收。

八、雙方責(zé)任：

甲乙雙方協(xié)同對(duì)職工加強(qiáng)安全生產(chǎn)教育，如乙方出現(xiàn)安全事故有乙方負(fù)全責(zé)。

九、本工程：

甲方指定_____為工程負(fù)責(zé)人

乙方指定_____為工程負(fù)責(zé)人

雙方密切配合負(fù)責(zé)處理好施工中日常事務(wù)工作。

十、本合同一式貳份。經(jīng)甲乙雙方蓋章有效。

十一、合同與上級(jí)有關(guān)規(guī)定抵觸時(shí)應(yīng)按上級(jí)規(guī)定執(zhí)行。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

原告：________________法定代表人_______________，職務(wù)董事長(zhǎng)，住__________市__________區(qū)__________街__________號(hào)樓__________室，郵編：________________電話：_____________

被告：________________公司，法定代表人_______________，職務(wù)總經(jīng)理,住__________市__________區(qū)__________號(hào)，郵編：______________電話：_____________

案由：_________________建設(shè)工程施工合同糾紛

訴訟請(qǐng)求

1、判令被告立即返還保修款 ______________ 元，延遲支付的違約金 ______________ 元;以上兩項(xiàng)共計(jì) ______________ 元;

2、以上金額截至____年_____月_____日，逾期支付，則以 ______________ 元為基數(shù)，按每日 ______________ %支付逾期利息;

3、本案的訴訟費(fèi)用由被告負(fù)擔(dān)。

事實(shí)與理由

原告與被告于_____________年__________月__________日簽訂了工程施工合同，按照合同約定，原告為被告建設(shè)的位于北京市通州區(qū)梨園鎮(zhèn)某地的某項(xiàng)目B區(qū)的1#、2#樓的外墻外保溫及飾面裝飾工程進(jìn)行施工，工期為50天，從_____________年__________月__________日至_____________年__________月__________日。合同還約定工程款的 ___ %作為保修款，保修期自竣工之日起______個(gè)月，項(xiàng)目最后的結(jié)算金額為_(kāi)________元，所以被告留存保修款____________，保修期至_____________年__________月__________日。然而，過(guò)了保修期后，該項(xiàng)目并未發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，被告卻以種種理由拒絕返還保修款。

原告認(rèn)為，被告拒絕返還保修款的行為已構(gòu)成違約，嚴(yán)重?fù)p害了原告的合法權(quán)益，故依《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》的有關(guān)規(guī)定，特向貴院提起訴訟，請(qǐng)求依法裁判。

此致

__________市__________區(qū)人民法院

具狀人：________________有限公司

法定代表人：______________

_____________年__________月__________日